① 工程索賠的怎麼計算
(1)總費用法。計算出索賠工程的總費用,減去原合同報價,即得索賠金額。
(2)實際費用法。實際費用法即根據索賠事件所造成的損失或成本增加,按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法。通常分三步:第一步,分析每個或每類索賠事件所影響的費用項目,不得有遺漏。這些費用項目通常應與合同報價中的費用項目一致。第二步,計算每個費用項目受索賠事件影響的數值,通過與合同價中的費用價值進行比較即可得到該項費用的索賠值,第三步將各費用項目的索賠值匯總,得到總費用索賠值。
工程索賠
工程索賠通常是指在工程合同履行過程中,合同當事人一方因對方不履行或未能正確履行合同或者由於其他非自身因素而受到經濟損失或權利損害,通過合同規定的程序向對方提出經濟或時間補償要求的行為。
② 進行工期索賠和費用索賠的方法分別有哪些
工期索賠的計算方法有哪些?
1、網路分析法是利用進度計劃的網路圖,分析其關鍵線路。如果延誤的工作為關鍵工作,則延誤的時間為索賠的工期;如果延誤的工作為非關鍵工作,當該工作由於延誤超過時限制而成為關鍵時,可以索賠延誤時間與時差的差值;若該工作延誤後仍為非關鍵工作,則不存在工期索賠問題。可以看出,網路分析要求承包商切實使用網路技術進行進度控制,才能依據網路計劃提出工期索賠。按照網路分析得出的工期索賠值是科學合理的,容易得到認可。
2、比例計演算法簡單方便,但有時不符合實際情況,比例計演算法不適用於變更施工順序、加速施工、刪減工程量等事件的索賠。
③ 工程索賠金額如何計算
工程索賠數額的計算:
1、總費用法,計算出索賠工程的總費用,減去原合同報價,即得索賠金額;
2、修正的總費用法,採用在該時期內如未受事件影響而完成該項目的合理費用;
3、實際費用法,根據索賠事件所造成的損失或成本增加,按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法。
【法律依據】
《建築法》第七十二條
建設單位違反本法規定,要求建築設計單位或者建築施工企業違反建築工程質量、安全標准,降低工程質量的,責令改正,可以處以罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十三條
建築設計單位不按照建築工程質量、安全標准進行設計的,責令改正,處以罰款;造成工程質量事故的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書,沒收違法所得,並處罰款;造成損失的,承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
④ 費用索賠的計算方法有哪些
查了一下,索賠費用的計算方法有:實際費用法、總費用法和修正的總費用法。
⑤ 怎樣用總費用法計算索賠費用
以下供參:
發生了多起索賠事件後,重新計算該工程的實際費用,再減去原合同價,其差額即為承包人索賠的費用。計算公式為:索賠金額=實際總費用-投標報價估算費用但這種方法對業主不利,因為實際發生的總費用中可能有承包人的施工組織不合理因素;承包人在投標報價時為競爭中標而壓低報價,中標後通過索賠可以得到補償。所以這種方法只有在難以採用實際費用法時採用。
⑥ 要怎麼賠償 醫療費用的賠償方式的計算
醫療費賠償項目
1、掛號費;
註:包括醫院門診掛號費、專家門診掛號費等。
2、醫葯費;
2.1在確定醫葯費時,用葯原則應當堅持「對症下葯」,可用普通葯物治療的傷情,不用昂貴的葯物。
2.2用葯范圍應當控制在公費醫療范疇。
2.3確定醫葯費用時應將處方和醫療費用發票有機結合起來審查(凡不具有針對性、可用可不用或者用於其他疾病的葯品,屬於不合理用葯)。
註:指購買葯品所支付的費用。
3、檢查費;
3.1注意要排除重復檢查和高額檢查的費用(傷情必要的除處)。
3.2合理轉院後,接受醫院在原來檢查的基礎上進行的檢查不可視為重復檢查。
註:檢查費是指為確定傷情而收取的費用,包括為治療所需和各種醫療檢查費用,如血液檢查費用、透視費用、CT費用、B超費用、彩超費等。
4、治療費;
註:即受害人接受治療所支付的費用,如換葯、打針、理療、手術、化療、矯形、整容等費用。
⑦ 索賠費用計算方法共有幾種,分別是什麼
你朋友所說的訴訟申請,應該是一份《刑事附帶民事起訴書》。
目的是在檢察院向人民法院提起刑事訴訟時,你一並向給法庭提交,對你因對犯罪嫌疑人的犯罪行為所造成的民事損害後果,提起賠償的訴訟請求,比如要求犯罪嫌疑人賠償你的醫療費、誤工費、護理費、交通費等等。
具體如何寫你還是要尋找一位身邊的法律工作者根據你的實際情況(比如你手頭保管的各種票據等)起草這份起訴書。
至於法院什麼時候開庭,是由法院根據檢察院提交的起訴書最後決定,和你提交附帶民事起訴書沒有關系。一旦進入訴訟階段,檢察院會及時通知你提交這份《刑事附帶民事起訴書》
⑧ 索賠費用的組成和計算方法有哪些
在我國,工程索賠費用的主要組成部分,同工程款的計價內容相似。
1、人工費
◆包括施工人員的基本工資、工資性質的津貼、加班費、獎金以及法定的安全福利等費用。
◆對於索賠費用中的人工費部分而言,人工費是指:(1)完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;(2)由於非承包人責任的工效降低所增加的人工費用;(3)超過法定工作時間加班勞動;(4)法定人工費增長以及非承包人責任工程延期導致的人員窩工費和工資上漲費等。
2、材料費
◆材料費的索賠包括:(1)由於索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;(2)由於客觀原因材料價格大幅度上漲;(3)由於非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存費用。
◆材料費中應包括運輸費,倉儲費,以及合理的損耗費用。
3、施工機具使用費
◆施工機具使用費的索賠包括:
(1)由於完成額外工作增加的機械使用費;
(2)非承包人責任工效降低增加的機械使用費;
(3)由於業主或監理工程師原因導致機械停工的窩工費。
◆窩工費的計算,如系租賃設備,一般按實際租金和調進調出費的分攤計算;如系承包人自有設備,一般按台班折舊費計算,而不能按台班費計算,因台班費中包括了設備使用費。
4、分包費用
5、現場管理費
6、利息
◆利息的索賠通常發生於下列情況:拖期付款的利息;錯誤扣款的利息。
◆主要有這樣的幾種規定:(1)按當時的銀行貸款利率;(2)按當時的銀行透支利率;(3)按合同雙方協議的利率;(4)按中央銀行貼現率加三個百分點。
7、總部(企業)管理費
索賠款中的總部管理費主要指的是工程延期期間所增加的管理費。
8、利潤
◆一般來說,由於工程范圍的變更、文件有缺陷或技術性錯誤、業主未能提供現場等引起的索賠,承包人可以列入利潤。但對於工程暫停的索賠,一般監理工程師很難同意在工程暫停的費用索賠中加進利潤損失。
◆索賠利潤的款額計算通常是與原報價單中的利潤百分率保持一致。
⑨ 索賠費用的計算一般有哪幾種方法
實際費用法,即以承包商為某項索賠工作所支付的實際開支為依據,向業主要求費用補償。
總費用法,就是當發生多次索賠事件以後,重新計算該工程的實際總費用,再減去投標報價時的估算費用,即為索賠金額。
修正的總費用法是對總費用法的改進,即在總費用計算的原則上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。
(9)費用索賠的計算方法擴展閱讀:
注意事項:
索賠費用中的利息部分包括;拖期付款利息,由於工程變更的工程延誤增加投資的利息,索賠款的利息,錯誤扣款的利息。這些利息的具體利率按當時的銀行貸款利率,按當時的銀行透支利率,按合同雙方協議的利率。
對於索賠費用中的施工機械使用費部分包括由於完成額外工作增加的機械使用費,非施工單位責任的工效降低增加的機械使用費,由於發包人或監理工程師原因導致機械停工的窩工費。
⑩ 建設施工中索賠怎麼計算的
索賠費用的計算方法有:實際費用法、總費用法和修正的總費用法。
(一)實際費用法
實際費用法是計算工程索賠時最常用的一種方法。這種方法的計算原則是以承包商為某項索賠工作所支付的實際開支為根據,向業主要求費用補償。
用實際費用法計算時。在直接費的額外費用部分的基礎上,再加上應得的間接費和利潤,即是承包商應得的索賠金額。由於實際費用法所依據的是實際發生的成本記錄或單據,所以,在施工過程中,系統而准確地積累記錄資料是非常重要的。
(二)總費用法 總費用法就是當發生多次索賠事件以後,重新計算該工程的實際總費用,實際總費用減去投標報價時的估算總費用,即為索賠金額,即:
索賠金額=實際總費用-投標報價估算總費用
不少人對採用該方法計算索賠費用持批評態度,因為實際發生的總費用中可能包括了承包商的原因,如施工組織不善而增加的費用;同時投標報價估算的總費用也可能為了中標而過低。所以這種方法只有在難以採用實際費用法時才應用。
(三)修正的總費用法
修正的總費用法是對總費用法的改進,即在總費用計算的原則上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的內容如下:
1、將計算索賠款的時段局限於受到外界影響的時間,而不是整個施工期;
2、只計算受影響時段內的某項工作所受影響的損失,而不是計算該時段內所有施工工作所受的損失;
3、與該項工作無關的費用不列入總費用中;
4、對投標報價費用重新進行核算:按受影響時段內該項工作的實際單價進行核算,乘以實際完成的該項工作的工程量,得出調整後的報價費用。
按修正後的總費用計算索賠金額的公式如下:
索賠金額=某項工作調整後的實際總費用—該項工作的報價費用
修正的總費用法與總費用法相比,有了實質性的改進,它的准確程度已接近於實際費用法。
(四)索賠律師聘請
(10)費用索賠的計算方法擴展閱讀
索賠費用的組成。
1、人工費。對於索賠費用中的人工費部分包括:人工費是指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由於非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用。
法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費等。
2、材料費。對於索賠費用中的材料費部分包括:由於索賠事項的材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由於客觀原因材料價格大幅度上漲;由於非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用。
3、施工機械使用費。對於索賠費用中的施工機械使用費部分包括:由於完成額外工作增加的機械使用費;非施工單位責任的工效降低增加的機械使用費;由於發包人或監理工程師原因導致機械停工的窩工費。
4、分包費用。分包費用索賠指的是分包人的索賠費。分包人的索賠應如數列入總承包人的索賠款總額以內。
5、工地管理費。工地管理費指施工單位完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的工地管理費,但如果對部分工人窩工損失索賠時,因其他工程仍然進行,可能不予計算工地管理費。
6、利息。索賠費用中的利息部分包括;拖期付款利息;由於工程變更的工程延誤增加投資的利息;索賠款的利息;錯誤扣款的利息。這些利息的具體利率,有這樣幾種規定:按當時的銀行貸款利率;按當時的銀行透支利率;按合同雙方協議的利率。
8、總部管理費。主要指工程延誤期間所增加的管理費。
9、利潤。由於工程范圍的變更和施工條件變化引起的索賠,承包人可列入利潤。索賠利潤的款額計算通常是與原報價單中的利潤百分率保持一致,即在直接費用的基礎上增加原報價單元中的利潤率,作為該項索賠的利潤。